房屋装修合同样本：「安心签」装修设计装修合同模型(仅供参考)
装饰设计装饰合同模型
合同编号：
发包人:(以下简称甲方)
施工单位:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑装饰工程合同规章》及相关法律法规、政策法规的要求，甲乙双方在公平、自行、协商一致的相关事宜中，并整合项目细节，达成下列协议，共同宣政策。
第一条工程概述
1.1工程名字：
1.2工程内容(附工程设计图及文字描述及工程预算)
装修设计内容以工程图纸和成本预算为基础。具体施工有调整的，应当协商一致，并以书面通知确定行。
1.3合同方式：经过充分讨论，彼此明确_______________类发包方式。
a工程外包b类为现场承包不包料
1.4根据设计图纸和工程预算的内容和合同方法。
合同价格明确为元，金额大写（RMB）.
设计费用为元，金额大写（RMB）.
1.5施工期限：根据我国基本建筑装饰设计工程工期定额，相互讨论。
自_____年____月____日动工至_____年_____月_____日完工。
1.6在下列情况下，施工期相应延长。
1.6.1根据施工提前准备要求，不得给予施工现场，开关电源路线不能接入，障碍物不能消除，危害施工。
1.6.2不属于指数范围内的重要设备变更，禁止工程材料造成方案设计变更或因施工无法实现而危及进度。
1.6.3因断电、断水等原因影响正常施工的。
1.6.4甲方当场负责人工程监理签证办理不按时而危害下一道工艺流程施工。
1.6.5因甲方原材料供应不及时而危害施工。
1.6.6未按合同条款拨付定金，工程进度款或网上采购原材料差价危害施工。
1.6.7由于政府部门的个人行为、洪水灾害等人力资源不可避免的因素，工期延误。
第二条工程监理
本项目实施工程监理的，甲方应与工程监理公司签订（工程监理合同），并通知乙方工程监理工程师的姓名、企业、联系电话号码和工程监理工程师的工作职责。
第三条甲方的责任
3.1动工前_______________天，乙方接入施工现场、电、水、交通，负责直接
施工期内：甲方应派现场负责人与乙方对隐蔽工程进行24小时验收，合格后签订建议，乙方储存作为竣工验收的依据。
3.2不拆除原工程建筑的承重结构，如需改造原建筑的非承重结构或机械设备管道，负责向有关部门申请相应的审计程序。
3.3搞好立即供货工作中，发觉原材料不够时要马上补充。
3.4参与工程质量和施工进度的工程监理负责工程竣工验收。
第四条乙方的责任
4.1严格遵守安全施工操作规范、防火安全要求、施工标准和检测标准，按时保证工程质量。
4.2确保施工现场干净整洁。严格遵守市（区）县施工现场管理的要求，不得扰乱邻居和环境污染。
第五条工程变更
如果需要改变新项目或施工方法，应相互协商，评估书面变更协议，同时调整相关项目成本和施工期。
第六条工程验收
6.1隐蔽工程：甲方应派技术负责人与乙方在24小时内对隐蔽工程进行检查。工程验收合格，并签订建议，乙方储存作为竣工验修的依据。
6.2工程竣工后：乙方应通知甲方工程验收。甲方应在收到工程验收通知后两天内填写验收报告。逾期贷款视为工程验收合格，并在工程付款后申请交接手续。
第七条工程款交付方法
7.1甲方首次在合同签订之日支付合同总金额_______%，即_______元。
7.2二是工程进度_______%时，甲方支付合同总金额________%，即______元。
7.3工程进度第三次_____%时，甲方支付合同总金额______%，即________元。
7.4工程验收合格后，乙方应明确向甲方提交工程清算，并将相关材料提交甲方。甲方收到材料后三天内无疑问的，视为允许。填写项目结算清单，并在七天内支付余额。
第八条合同违约责任
8.1被告中的任何一方因未履行合同的承诺或违反中国法律、政策和有关制度的要求而受到处罚或给他人造成财产损失的，由义务人承担责任，并赔偿他人造成的财产损失。
8.2甲方负责未办理工程验收交接手续，甲方提前或擅自使用工程成品造成损坏。
8.3因单方面原因不能再执行合同的，应当立即通知对方申请终止合同，义务人应当赔偿对方相应的财产损失。
8.4甲方未按时支付第二(三)次工程款的，每延迟一天向乙方支付合同违约金_______________元。
8.5因甲方原因，施工期延误，每延误一天向乙方支付合同违约金_______________元。
8.6由于乙方的原因，工程质量不符合相互制定的检测标准，乙方负责维修工期不予延长。
8.7因乙方原因，施工期延误，每延误一天向他人支付合同违约金_______________元。
第九条质保
9.1本工程保修期为一年，自工程验收合格签字之日起计算。
9.2乙方提供终身售后维修服务，甲方负责保修期外的维修费用。
9.3由于人为因素的破坏和外部因素，甲方具体或给予原材料的质量，洪水灾害和人力资源不可避免的因素造成的损害不在保修范围内。
第十条处理纠纷案件的方法
本合同实施中发生纠纷的，可以向合同监察委员会提起诉讼，也可以向法院提起诉讼。
第十一条其他新项目的实际要求
11.1乙方负责将工程施工造成的废弃物运到施工现场，并将废弃物运到选定地址。甲方负责垃圾清运费（费用不在工程价格内）
11.2工程竣工结算以具体工程计算为标准。
11.3调整新项目由对方协商，办理签证为依据。
第十二条附录
12.1合同规定甲乙双方签字后生效。
12.2甲乙双方立即评估合同，合同规定一式________双方各执________份。
12.3本合同规定，工程竣工验收和付款后自动停止。
12.4合同规定，被告可以提交市（区）县有关签证处理单位进行签证处理，以维护被告在合同中的合法权利。
12.5合同中的其他配件。
附件1：建筑装饰工程预算
附件2：建筑装饰工程设计图
配件3：建筑装饰工程变更单
附件4：建筑装饰工程验收报告
附件五：工程结算清单
配件六：工程保修单
第十三条其他承诺条第十三条
授权客户：
签订地址：
签订时间：
施工单位：
毕业证样本网创作《装修合同的样本(本范)》发布不易，请尊重! 转转请注明出处：https://www.czyyhgd.com/161427.html
