电锅炉安装合同样本（电锅炉销售安装合同简单版本）

电锅炉安装合同样本能到吗：蒸汽锅炉操作人员岗位外包合同

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，甲方为发包人，乙方为承包人，经友好协商，现就甲方的岗位外包达成以下协议，双方承诺共同遵守p有什么用：

第一条经甲乙双方协商一致，乙方同意接受甲方的委托，承包甲方的位置XXX蒸汽锅炉在工业园区运行，包括司炉工、电工、实验室工人等岗位。

第二条乙方自本协议生效之日起开始本协议约定的承包期限XXX正式投运为XXXX提供蒸汽结束。

第三条费用结算(岗时结合法)

1、合同价格由月薪、加班报酬、社会福利（社会保障、公积金等）和乙方管理费四部分组成。甲方应按照本合同第三条第二项的结算方式向乙方支付考勤结果。具体说明如下：

甲方应提供服务员工月薪详见附件，乙方管理费为定额价格，费用标准为6000元/人/月。

2、除非合同另有规定，上述岗位月薪、加班报酬、社会保障费、乙方管理费的总价构成乙方和乙方服务人员的全部费用，包括但不限于：

(1)服务员工的工资、奖金、各种津贴、交通费、医疗保险和各种福利费用。

(二)乙方管理费用；

(三)乙方的利润和税收；

1.4包括不可预见费用在内的所有其他费用。

3、结算方式：

3.1甲乙双方的正常结算周期为当月1日至月底；

3.2甲乙双方应在每月15日前计算上月的费用，甲方应及时足额支付，乙方应根据甲方的支付金额开具合法有效的发票；

3.3甲方应在每月15日前将应付款项全额汇入乙方指定的下列账户（如有变更，以乙方书面通知为准），节假日提前至最后一个工作日。

账户名称：

开户银行：

银行账号：

3.4乙方保证每月20日前按时缴纳员工工资福利，缴纳社会保险或商业保险，扣缴个人所得税。

3.5计价方式：

服务人员加班或缺勤的，按照甲方人员加班或缺勤的有关程序执行。甲方应按时支付费用。乙方未按协议按时足额支付全部社会保障费用的，乙方应处理或承担与甲方无关的全部责任。

第四条甲方的权利和义务

1、甲方应指定专人及时有效地与乙方沟通外包岗位的执行和完成情况，并在本合同生效时通知乙方联系方式。

2、甲方应根据外包岗位的需要，向乙方服务人员提供完成岗位所需的工作条件和工作保护。甲方违反上述义务的，由甲方承担工作伤害、事故等相关责任和费用。

3。甲方有权根据实际需要补充或变更本合同所涉岗位的具体内容，双方应就变更事项另行达成书面补充协议。

4。甲方应按约定的时间和方式向乙方支付外包岗位管理费。乙方不承担因乙方原因延迟支付和延误工作的违约责任。

5。甲方应向乙方提供甲方的管理规定（条款），或根据自己的管理规定与乙方共同制定外包岗位服务人员应遵守的规定。

6、甲方应向外包岗位服务人员宣传甲方自身的规章制度。甲方不得要求乙方更换或退还外包岗位服务人员，但外包岗位服务人员对甲方造成重大损害或严重违反甲方规章制度。

第五条乙方的权利和义务

1.乙方应按本合同约定招聘外包岗位服务人员，并将候选人提交甲方进行考核确认。

2、乙方应尽量避免服务人员的变更。如有变更，应提前30天通知甲方，并提供甲方确认的新候选服务人员，以减少甲方的损失。

3、乙方应督促外包岗位服务人员认真、严谨、负责地完成外包岗位工作。及时与甲方沟通外包岗位实施过程中遇到的问题。

4、经甲乙双方协商变更外包岗位工作内容的，乙方应在甲方的支持下，根据变更内容及时调整外包岗位工作实施情况。

5、乙方除甲方事先书面同意外，不得将外包岗位的全部或部分转移给第三方。

6、乙方应指定专人负责外包岗位服务人员的管理，并及时有效地与甲方沟通外包岗位的实施和完成情况。

第六条商业秘密

本合同的存在、内容、一方在本合同履行过程中取得的相关另一方的所有信息和资料均视为保密信息。未经另一方书面同意，取得保密信息的一方不得向任何第三方披露上述保密信息，但依照有关法律向有关政府机构、仲裁、法院披露，或者一方披露与本合同项下或者与本合同有关的义务或者行使本合同项下或者与本合同有关的权利。本义务在本合同届满后仍有效。

第七条违约责任

1.甲方未按约定履行支付义务的，每延迟支付一天，必须向乙方支付相当于未支付金额万分之五的违约金，但违约金总额不得超过未支付金额。

2、乙方未按本合同完成工作，给甲方造成经济损失的，应对甲方的直接损失承担赔偿责任。

违约方应当承担赔偿义务。

第八条本合同未尽事宜的，由甲乙双方协商解决；达成补充协议的，补充协议作为本合同的附件，具有与本合同相同的法律效力。

第九条经甲乙双方确认，在本合同履行过程中，因工伤、疾病、怀孕或法律、法规变更等非乙方自身原因造成的，由甲方承担相关费用。

第十条解决争议

双方应在友好协商的基础上解决本合同及其附件或与本合同及其附件有关的所有争议。经友好协商仍不能达成解决办法的，甲乙双方有权将争议提交北京仲裁委员会裁决。

第十一条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，并提前一个月书面终止。

第十二条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：甲方营业执照复印件：

乙方营业执照复印件

甲方(盖章):乙方(盖章):

甲方代表(签字):乙方代表(签字):

地址：地址：

邮编邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:邮:

电话：电话：

年月日

如何办理电锅炉安装合同样本手续：如何写锅炉安装施工合同？

锅炉安装合同

项目名称有没有高清图片样本？

项目地点：

施工单位：

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程合同条例》等相关法律法规，为明确责任和权利，确保工程顺利进行，经甲乙双方友好协商，满足以下条款：

一、项目概况:

1、项目名称：

2、项目地点：

3、项目内容：土建锅炉基础等配套设备基础、2吨蒸汽锅炉就位、所有配套设备安装、烟气管道连接、除尘系统整体安装、水电线路安装、相关行政质量检验程序、锅炉安装相关验收、锅炉试运行（正常排气、正常工作）。

二、承包方式：

承包材料（钢管、板材、法兰、弯头、阀门、电线、螺钉等所有其他辅助材料均由乙方承担）。质量、数量、工期、安全、文明施工，符合合格的工程标准。

三、项目技术和质量要求：

1、验收标准：

①按甲方提供的土建基础图及甲乙双方共同约定的工程施工方案验收

②锅炉安装工程施工及验收规范

2、工程材料及设备：

本项目范围内锅炉机及厂家提供的配套设备（厂家交付清单为准）由甲方提供，其余工程安装材料及辅助材料耗材由乙方提供；所有进场材料和采购设备的质量必须符合现行国家质量标准。提供材料检验报告、证书等证明材料，甲方认可，乙方承担质量保证。

四、项目造价：

本项目安装总价值为人民币（￥：元）。锅炉设备安装一次性包死，无重大变更不调整，若设计变更，按变更项目的单价由双方共同约定变更费用及项目。

五、工程施工期限：

本合同自签订之日起生效。工程施工期从年月日至年月日完成，工期为天。

六、付款方式：

工程竣工后，经验合格。乙方交给甲方锅炉的所有质给甲方锅炉，并开具税务发票。甲方应在3个工作日内支付95%的工程款，剩余5%作为保修金，并在保修期到期后支付。

七、安全协议：

乙方对施工过程中的设备使用安全和人员安全负责。

八、工程验收及保修：

1、乙方负责向质检部门申请现场施工、调试完成后的验收。

2、项目验收合格后，乙方将完整的设备随机资料和验收资料移交甲方。

3、项目保修期为3个月，自甲方验收达到合格标准之日起计算。在保修期内，乙方应在12小时内无条件到达现场进行维修。

九、双方的职责和义务：

1、提供锅炉基础设施部分的土建施工图。

2、负责为乙方现场施工提供供水、电及接点。甲方负责水电费用。

3、工程款按合同约定及时拨付。

1、根据合同和甲方的技术要求，确保安装工期和工程质量。如有异议，及时与甲方沟通。

2、安全生产，文明施工。

3、提供完整的工程资料。

4、甲方有权要求承包商无条件拆除和重建工程质量不符合约定标准的部分。承包商应立即整改施工，直至达到约定标准，工期不得延长。

5、乙方非自然力的影响，乙方未按工期要求完成工程，每天按合同总价值的5%缴纳滞纳金。

十、解决违约责任和纠纷：

1、任何一方违约的，由违约方承担违约责任，并赔偿对方的损失。

2、争议解决程序：根据《建设工程施工合同》的细则，双方友好协商。协商不成的，应当依法移送当地仲裁部门解决或者起诉伊奇人民法院。

十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

十二、本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方:(签)乙方:(签)

身份证号：身份证号：

手机号：手机号：

2010年月日2010年月日